Forfattere: Claus Berg
Udgivelsesdato: 05. februar 2021
ISBN: 9788757446357
- Side 665 -
...projektmangler på 35 % af ekstraarbejdets pris. Dette udelukker imidlertid ikke, at en bygherre kan få erstatning for tab af mistet konkurrencefordel, hvis bygherren kan føre det fornødne bevis herfor. Det må afhænge af den konkrete situation, hvilke beviskrav der skal stilles, jf. herved voldgiftsrettens bemærkninger nedenfor vedrørende de enkelte krav.«
(...)
- Side 666 -
»Voldgiftsretten finder anledning til at tilføje, at egentlig misbrug af retten til at udføre ekstraarbejder kan imødegås af bygherren i medfør af AB 92 § 14, stk. 1, 2. pkt., ligesom § 14, stk. 3, indeholder en regel, der ved enhedspriser til dels sikrer mod overpris for ekstraarbejder.«
- Side 673 -
...sag, hvor rådgiveren i øvrigt blev frifundet for ethvert ansvar for forsinkelsen, blev entreprenøren i forhold til bygherren tilkendt dækning af sine omkostninger ved forlænget byggetid, herunder udgifter til administration, byggepladsdrift, regulering af enhedspriser ud over grænserne i AB 92 § 14, styringsomkostninger og ekstraudgifter til stillads.