Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 13. september 2016
ISBN: 9788757417098
- Side 530 -
...bygherrens forsinkelse med betalingen har typisk karakter af et rentekrav. Ifølge AB 92 § 22, stk. 11, forrentes entreprenørens tilgodehavende med rentelovens rentesats (p.t. Nationalbankens officielle udlånsrente + 7 %). Som det fremgår af § 22, stk. 11, er fristen i stk. 1 for betaling af acontobegæringen løbedage (bestemmelsen er omtalt ovenfor
(...)
- Side 531 -
...2003.175 VBA: Byggeriet var blevet forsinket som følge af bygherrens forhold, og som følge af forsinkelsen blev tids- og rateplan ændret. Voldgiftsretten tilkendte renter i overensstemmelse med rateplanen (betalingsplanen), idet kravet på betaling ikke var afhængigt af, hvad der på byggepladsen var ydet af arbejder og materialer, jf. AB 92 § 22, stk. 4.
(...)
T:BB 2003.184 VBA: En entreprenør fik ikke tilkendt renter forud for sagens anlæg, dels fordi bygherren i væsentligt omfang havde fået medhold i mangler, dels fordi entreprenøren ikke havde bragt § 46-proceduren i anvendelse, som han kunne have fremsat begæring om i medfør af AB 92 § 22, stk. 14.
(...)
KFE 1977.1 VBA: Der blev tilkendt renter af ekstraregninger fra tidspunkterne for indsendelse af begæring om acontoudbetalinger, jf. i dag AB 92 § 22, stk. 5.