Bøger, som nævner AB 92 § 40

Betingelserne for, at bygherren kan hæve aftalen

- Side 729 -

Ifølge AB 92 § 40, nr. 1, kan bygherren hæve aftalen, hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren.

Læs på Jurabibliotek

Ophævelse ved anticiperet misligholdelse

- Side 731 -

...tænkes, at entreprenøren har tilkendegivet, at han ikke kan eller vil udføre arbejdet), foreligger der anticiperet misligholdelse. Se f.eks. afgørelsen KFE 1982.17/2 VBA, hvor der forelå en klar tilkendegivelse fra entreprenøren om, at han ikke kunne gennemføre entreprisen. Bygherren kunne derfor hæve kontrakten. (Kendelsen er omtalt nedenfor under 5.2).

Læs på Jurabibliotek

Tilfælde af uberettiget ophævelse fra bygherrens side

- Side 735 -

...1. august 2006, jf. AB 92 § 40, nr. 1, 2. led. Hvad angik betydningen af HE’s betalingsstandsning, fastslog voldgiftsretten indledningsvis, at BH havde været berettiget til at fordre yderligere sikkerhed som betingelse for at undlade at hæve aftalen, jf. AB 92 § 42, stk. 3. Imidlertid var de krav, som BH havde stillet, uklare, og da de endelig blev

Læs på Jurabibliotek